远离江苏南通市达欣工程股份这种仙人跳的建筑公司

远离江苏南通市达欣工程股份有限公司这种仙人跳建筑公司——友情提醒国内有建筑需求的单位

我朋友单位在北京,我把他们遭遇到被江苏南通市达欣工程股份有限公司(以下称南通达欣股份)仙人跳的手法给大家描述一下。这事我听说后感觉特别气愤,感到有必要分享出来以让有建筑需求的单位擦亮眼睛,透过现象看本质,别再被江苏南通达欣工程股份有限公司给仙人跳了。他们招标前满脸满脸沛笑,所有条件不但答应而且都超额答应并承诺,工程到手后就翻脸不认人,什么合同,什么契约精神、什么职业操守、什么道德准则、什么公司信誉保证,对于他们来说,都算是一个“球”。 2016年3月左右,南通达欣股份公司参加了我朋友北京一公司的十万平米16栋楼建筑招投标,他们承诺甲方,他们全额垫资建设,并把承诺白纸黑字的写在双方的协议中,把建筑项目骗到了手,下面就开始了他们的仙人跳伎俩:

南通达欣股份的第一跳:南通达欣招标中为获得该项目在多家竞争对手中胜出,许诺全额垫资,并在合同中写明:……经双方协商一致同意,到付款节点甲方没有按合同约定时间付款,乙方同意甲方以相等价值的物业产权,含同比例地下面积和地上房屋面积,作为应付款的支付和担保。相等价值由评估机构按当地在售同性质房产价格做平均市场评估后75%市值计算。南通达欣股份公司明知涉案工程是垫资工程,达欣公司承诺垫资施工到主体结构验收合格,并签订《施工合同补充协议书》予以确认。《施工合同补充协议》第三条合同工期约定,开工日为2016年3月30日,竣工日期为2017年11月30日,合同工期为600天,涉案工程实际开工日期为2016年8月10日,竣工日期应当为2018年4月10日。到2018年9月12日,项目工程尚未达到主体结构验收标准,南通达欣一纸通知,以没有支付工程款为由,擅自停工了,同时封锁了工地,不允许甲方和监理方设计方消防工程施工方以及质检站等所有单位进场,并给甲方工程部和监理设计造价咨询方停水停电,就这样霸占了工地至今两年多了。根据他们的协议承诺,到竣工验收合格朋友方不付款他们用楼盘作为抵顶或者抵押,根本不存在中途停工的理由,但是,他们就是停了,而且还来了恶人先告状冻结建设方资产的仙人跳操作。

南通达欣股份的第二跳:双方合同约定,南通达欣公司提供1200万元信誉保证金,正负零合格返还50%,主体结构验收合格返全额,保证金交纳合同生效。南通达欣股份交纳信誉保证金后的八个月左右的2017年11月间,串通其分包土方施工方人员到股东方北京另外公司的办公地点大吵大闹索要工程款,用严重影响朋友公司军工企业的正常办公秩序为手段,来提前索要信誉保证金,迫于无奈,朋友方委屈的提前支付给南通达欣600万元信誉保证金,该信誉保证金本该是正负零后返还,而信誉保证金在他们眼里根本就是为了骗取工程来用。

南通达欣股份的第三跳:南通达欣公司为了违约提前拿到工程款,于2018年1月份,借春节将至,两会召开前期,向项目建设地区建委、北京市长电话12345投诉,以朋友公司欠付农民工工资、如果年前不支付农民工要集体上访讨薪并引发群体事件和造成不必要的社会骚乱来威胁政府和机关,试图达到提前索要工程款的目的。当地政府主管机关多方联席会议查明不到付款节点真相后,以不到付款节点不得借机闹事为由,结束了南通达欣股份导演的这场闹剧。南通达欣不死心,又借年关带人到朋友北京另外公司办公地点大吵大闹,严重影响朋友军工企业的正常办公,索要另外600万的信誉保证金,朋友迫为了维护公司正常工作秩序,不得不又把余下合同规定竣工验收合格后支付的600万信誉保证金全部给他要了。这时,主体砌筑结构尚未封顶,就别说返还的节点是竣工验收合格了。

南通达欣股份的第四跳:2019年1月2日年关之前,南通达欣股份故技重施,匿名向项目所在地建委举报朋友公司拖欠工程款、农民工工资、想拿农民工绑架政府和建委来恶意讨薪,又被地方建委以不到付款节点不许借年关和两会期间闹事给驳回。

南通达欣股份的第五跳:2019年5月30日,南通达欣公司不顾自己擅自停工、违约在先,却恶人先告状,以工程主体结构已验收为由,向法院起诉终止协议、赔偿损失的诉讼,总共建筑造价不足1.8亿的工程,居然蛊惑法院恶意超额冻结了甲方全部资产和案外人我朋友个人资产共达四个多亿。

南通达欣股份的第六跳:2019年7月法庭开庭的庭审中,南通达欣股份公司居然胆大妄为的给法庭提交了15份伪造的验收合格证据,被监理公司当庭指证为私刻监理公章、私自变造工程验收档案的伪造证据。

南通达欣股份就这么七跳八跳的把一个本该600天2018年竣工的工程,硬是给霸占着工地拖成了烂尾楼,至今已经两年多了。南通达欣股份还在听信黑律师的蛊惑,利用法院通过股权冻结不惜把朋友方建设单位及其股东单位搞垮,这样没有契约精神、法庭提供虚假证据、用签署合同骗取工程、利用信誉保证金骗取工程、善于仙人跳的建筑企业,希望大家认清他的真实面目,让我们对江苏南通市达欣工程股份有限公司这样的仙人跳建筑企业敬而远之。 2020年6月2日